Дело по защите прав потребителей

23 января 2014

Истец И.В. , интересы которого представляли наши юристы, обратился в Ленинский районный суд города Воронежа с Исковым заявлением о расторжении договора подряда и возврате уплаченных сумм, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа 50% компенсации морального вреда. Сумма предъявленного И.В. Иска составила 1 702 542 руб. 62 коп.

Нашими юристами было составлено исковое заявления на сумму вышеуказанных требований к подрядной организации ООО "Группа компаний Плазатехинвест" (ответчик по делу) , в обоснований исковых требований указано, что между истцом и ответчиком за
ключен договор подряда № 3, на основании которого Заказчик (истец) |поручает, а Подрядчик (ответчик) принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству дачного дома 6x8 м с террасой, расположенного по адресу: Воронежская [область, Рамонский район, с. Писаревка, в соответствии с техническим описанием, планом, согласованным сторонами, а заказчик обязуется произвести предоплату в размере 446 200 рублей (70 % от стоимости договора), в день сдачи объекта произвести окончательный расчет уплатив оставшуюся сумму 219 800 рублей с подписанием акта приема-передачи выполненных работ.

Истец свои обязательства по договору исполнила в полном объеме, что подтверждается расписками, ответчик свои обязательства по договору в срок не исполнил. Считая свои права нарушенными, И.В. обратилась в суд с настоящим иском.

Интересы Истца И.В. в судебном заседании представлял профессиональный юрист Бюро юридической помощи "Альтернатива".

Нашими юристами было доказано судебном заседании, что на момент рассмотрения дела в Ленинском районном суде г. Воронежа объект не достроен ответчиком - ООО "Группа компаний Плазатехинвест", тем самым ответчиком были нарушены условия договора.

Решением Ленинского районного суда г. Воронежа 25.10.2012г. предъявленный И.В. . Иск к ООО "Группа компаний Плазатехинвест" - УДОВЛЕТВОРЁН.

В соответствии с Решением суда в пользу И.В. взысканы денежные средства выплаченные по договору подряда в сумме 666 000 руб., неустойка в размере 666 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 54 316 руб., компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб., а всего - 1 396 316 рублей.

ДЕЛО № 2-5008/12